TARIFS SAV
Forfait DÉPLACEMENT
L’entreprise Bernard LEFEBVRE assure le dépannage, le SAV et l’entretien de vos installations sur toute la métropole lilloise.
Nos tarifs s’établissent en fonction de votre commune. Nous consulter pour toute autre zone d’intervention.
44,50€ HT / 49,03€ TTC (TVA 10%)
53,49€ TTC (TVA 20%)
Pour les communes: Capinghem, Englos, Ennetières-en-Weppes, La Madeleine, Lambersart, Lomme, Lompret, Marquette-lez-Lille, Pérenchies, Presmesques, Saint-André, Verlinghem, Wambrechies.
71,92€ HT / 79,11€ TTC (TVA 10%)
86,30€ TTC (TVA 20%)
Pour les communes: Aubers, Beaucamps-Ligny, Bois-Grenier, Deulemont, Don, Emmerin, Erquinghem-le-Sec, Escobecques, Fournes-en-Weppes, Fromelles, Hallennes-lez-Haubourdin, Hantay, Haubourdin, Herlies, Illies, La Bassée, Le Maisnil, Lille, Hellemmes, Loos, Marquillies, Radinghem-en-Weppes, Sainghin-en-Weppes, Salomé, Santes, Sequedin, Wavrin, Wicres.
75,70€ HT / 95,75€ TTC (TVA 10%)
104,46€ TTC (TVA 20%)
Pour les communes: Armentières, Bondues, Bousbecques, Comines, Cysoing, Erquinghem-Lys, Forest-sur-Marque, Frelinghem, Halluin, Hem, Houplines, La Chappelle-d’Armentières, Leers, Linselles, Lys-lez-Lannoy, Lannoy, Marcq-en-Baroeul, Mons-en-Baroeul, Mouvaux, Neuville-en-Ferrain, Quesnoy-sur-Deûle, Roncq, Roubaix, Sailly-lez-Lannoy, Toufflers, Tourcoing, Villeneuve-d’Ascq, Warneton, Wasquehal, Wattrelos, Wervicq, Willems.
87,05€ HT / 95,75€ TTC (TVA 10%)
104,46€ TTC (TVA 20%)
Pour les communes: Allennes-les-Marais, Annoeulin, Anstaing, Attiches, Avelin, Bachy, Baisieux, Bauvin, Bersée, Bourghelles, Bouvines, Camphin-en-Carembault, Camphin-en-Pévèle, Capelle-en-Pévèle, Carnin, Chemy, Chéreng, Cobrieux, Croix, Ennevelin, Faches-Thumesnil, Fretin, Genech, Gondecourt, Gruson, Herrin, Houplin-Ancoisne, La Neuville, Lesquin, Lezennes, Louvil, Mérignies, Moncheaux, Mons-en-Pévèle, Mouchin, Noyelles-lès-Seclin, Ostricourt, Péronne-en-Mélantois, Phalempin, Pont-à-Marcq, Provin, Ronchin, Sainghin-en-Mélantois, Seclin, Templemars, Templeuve, Thumeries, Tourmignies, Tressin, Vendeville, Wahagnies, Wannehain, Wattignies.
Forfait MAIN D’ŒUVRE
Maintenance et dépannage en plomberie sanitaire
55€ HT / 60,50€ TTC (TVA 10%) / 66€ TTC (TVA 20%) / 1 heure
Maintenance et dépannage en chauffage
55€ HT / 60,50€ TTC (TVA 10%) / 66€ TTC (TVA 20%) / 1 heure
Maintenance et dépannage en climatisation
65€ HT / 71,50€ TTC (TVA 10%) / 78€ TTC (TVA 20%) / 1 heure
Toute intervention donne lieu à facturation avec un minimum forfaitaire d’une demi-heure. Toute demi-heure commencée est facturée.
Prestation
La prestation réalisée fait suite au diagnostic réalisé en fonction des informations transmises par le client. Ce dernier est expressément informé que l’intervention est limitée à l’accomplissement de cette prestation. Il ne sera donc pas procédé à une vérification approfondie des performances et de l’état d’usure des installations déjà existantes et sur lesquelles notre entreprise n’est pas amenée à intervenir.
Notre société dégage donc toute responsabilité concernant les effets de l’usure normale, de la négligence ou du défaut d’entretien, des fautes d’exploitation, des abus d’usage et des dommages causés par des tiers sur l’installation.
De manière générale, toute défaillance postérieure à notre intervention et dont l’origine serait étrangère à la qualité des prestations réalisées par notre société, ne saurait engager sa responsabilité.
Prix, Conditions de paiement, Pénalités
Les indemnités kilométriques éventuellement dues en plus du forfait déplacement correspondent aux distances kilométriques parcourues entre le lieu d’intervention, le siège social et/ou les lieux d’approvisionnement.
Le tarif horaire correspond au temps passé lors d’une intervention et en déplacement visés ci-dessus. Toute intervention donne lieu à facturation avec un minimum forfaitaire d’une demi-heure. Toute demi-heure commencée est facturée.
Produits et matériaux fournis: les fournitures sont facturées sur la base du prix d’achat réel et supportent une majoration conforme à la réglementation en vigueur.
Les prix sont stipulés Hors Taxes, leurs montants, les conditions de paiement et date d’échéance sont précisés dans les conditions particulières et sur nos factures. Sauf stipulation contraire figurant dans les conditions particulières ou sur nos factures, le paiement est effectué par chèque ou par virement à la réception de la facture.
A défaut de paiement de l’une des factures, les autres factures demeures immédiatement exigibles.
De plus, à titre de cause pénale et en application des dispositions légales, le client sera de plein droit redevable d’une pénalité pour retard de paiement, calculée sur l’intégralité des sommes dues, par application d’un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points.
A ces pénalités de retard s’ajoutera, dans le cadre de transitions avec un professionnel, une indemnité forfaitaire de quarante euros (40€) pour frais de recouvrement conformément à la loi n°2012-387 du 22.03.2012
Il n’est pas accordé d’escompte en cas de paiement anticipé.
Seul l’encaissement effectif des chèques et des virements sera considéré comme valant complet paiement au sens des présentes conditions générales.
Forfait MATÉRIEL
En fonction des tarifs fabricants et des frais de port éventuels. Nous consulter.
En fonction des travaux réalisés dans votre résidence principale ou secondaire, achevée depuis plus de deux ans, vous pouvez bénéficier de taux réduits de TVA au lieu du taux normal de 20%. Le taux de TVA de 10% s’applique aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que les travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (soumis au taux normal de 20%), et hors travaux d’amélioration de la qualité énergétique qui relèvent du taux de TVA de 5,5%.
Montants forfaitaires établis et communiqués sous réserve de possibilités techniques habituelles et de la présence de toutes les conditions de sécurité réglementaires requises pour l’exécution des travaux. B.LEFEBVRE se réserve la possibilité avant l’exécution des travaux de vous communiquer un montant forfaitaire ajusté en fonction des éventuelles contraintes techniques détectées, ou de ne pas intervenir si notre prix ne vous convenait pas ou si nous étions dans l’impossibilité de vous garantir un travail réalisé selon la réglementation en vigueur.